3.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

4.因双方原因导致工期顺延，顺延期间的材料、人工价格上涨应予以调整。

5.建设工程施工合同解除，工程质量保证金应予返还给施工方。

6.合同工期是建设单位与施工单位根据自身的实际需要和实际施工能力，经过协商约定的完成某项建设工程所需要的时间周期，合同当事人应当对建设工程的工期做出明确的要求。合法有效的默认须有当事人的明确约定或法律规定。

7.人工费调整前应完成而未完成的工程量延期至调整后施工，造成的工程款增加的损失，如何划分责任？

8.当事人提交复印件作为证据使用，并非当然属于无效证据，是否能够作为定案依据，应当结合其他证据和案件具体情况加以判断。

9.因发包方未按合同约定期限提供图纸、施工过程中变更设计等行为，导致工期延误的，应对施工方由此增加的人工费、材料费调差、窝工损失承担责任。

10.总承包人对其下面层级出现的转包、违法分包的实际施工人是否承担工程款支付责任？总包人对于其下面层级出现的转包、违法分包明知时，存在过错。实际施工人有权突破合同相对性向总承包人索要工程款。

11.实际施工人以转包人、发包人为被告提起的追索工程欠款纠纷，三方当事人之间存在两个合同关系、两个结算关系，发包人与转包人之间的工程款结算、转包人与实际施工人之间的工程款结算各自独立。

12.合同对索赔程序的约定仅系双方对于解决纠纷的程序性约定，承包人未在约定时限内主张权利，并非直接丧失实体权利。如果承包人有充分证据证明其权益受损，在未超过法定诉讼时效期间的情况下，不应剥夺其索赔的权利。

13.承包人主张存在停窝工损失的赔偿，监理单位虽然已经签章确认确实存在因发包人原因导致窝工的事实，但签证单中并未确定损失数额，也没有涉及停工损失的计算方法的，不能作为认定损失数额的直接证据。

14.《工程（月）结算书》虽非施工合同当事人双方最终对工程款的总体结算文件，但该结算书体现了双方认可的单价和工程量，能够支持施工方主张的阶段性工程款的诉求。

15.双方合同约定固定总价，对于减少施工项目，发包人虽向承包人发送了取消合同内相关项目的工作联系单，但未经承包人及监理单位签字确认，承包人已经为施工做了相应的准备工作，因此给承包人造成的损失，应由发包人承担。